中国铁建电气化局集团有限公司明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程项目第一批物资采购招标公告
项目详情
中国铁建电气化局集团有限公司
明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程项目
第一批物资采购招标公告
招标编号:CRCC-MYXXFD-01
1.招标条件本建设项目明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程,项目建设单位为信阳明升新能源有限公司，建设资金已落实，招标人中国铁建电气化局集团北方工程有限公司明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程项目部。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围2.1工程名称：明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程。
2.2工程概况
工程范围包括(但不限于以下内容):完成明阳息县二期100MW风电项目升压站及 集电线路工程：
1、110kV 升压站土建及设备安装、调试： 110kV 升压站土建施工、电气设备采购、安装及调试(包括单体调试、分系统调试、 联调、特殊试验),包括所有施工图及工程量清单的内容。包含但不限于以下内容在承包 人工作范围内： (1)110 kV 升压站所需全部设备、备品备件(包含设备材料接收、清点、核对、保管及 移交)及材料的采购(除甲供设备外)、安装、卸车保管、场内设备及材料的二次倒运、 成品保护、试验(含特殊试验)、调试(含分系统调试)以及试运行等工作。 (2)承包人负责本标段(含储能区域)消防工程图纸审查、施工、调试、竣工备案及 验收全过程工作：完成消防施工图审查，取得消防图纸审查合格书；向主管部门申请消防 备案(含储能消防备案)、验收；配合现场核查、功能测试及联动试验，负责整改并通过 复验，确保取得消防验收、备案合格文件；承担因自身原因导致的整改费用、工期延误及 相关责任。 (3)升压站周围的挡土墙、围墙、护坡、站内土石方开挖、回填以及站内外的场地平 整、硬化、绿化工程等。 (4)升压站进站、站内道路工程施工(需保证站内设备运输要求)。 (5)站内所有建构筑物的建筑及装饰装修工程，站内的照明、空调、暖通、给排水、 综合布线等；还包括图像监控、环境检测系统、门禁管理系统、周界防范系统、火灾报警 系统等电气埋管以及对应的立杆基础。 (6)承包人负责升压站打井、取水手续办理及水质检测(出具第三方检测报告)等， 负责升压站10kV 备用电源手续办理及施工(含升压站全容量并网前的电费)。 (7)承包人负责完成升压站通信互联网(外网)、数据专线接入，并负责当地通信运 营商协调和手续办理(外网带宽要求和数据专线标准需满足明阳集控要求：需要1条互联 网，1条专线。其中互联网带宽要求100M+,专线带宽要求2M, 且应满足专网设备接入需 要，承包人负责互联网及专线的接入以及首年的使用费用)。 (8)负责标段范围内防雷、防静电装置检测手续办理、合同、协调等。 (9)按照防雷接地施工技术规范和最终施工图纸要求，进行本标段接地网的施工、试验，接地工程最终通过验收(承包人负责聘请第三方单位进行检测)并取得相关的检测报 告或检测证书。 (10)承包人负责完成本标段建筑结构实体检测与室内环境检测全部工作内容：负责本标 段工程范围内所有相关结构实体、装饰装修材料(含门窗)等专项检测，相关费用由承包 人承担；室内环境包含甲醛、苯系物、TVOC、氨、氡等室内污染指标检测。所有检测工作 须符合国家及行业现行规范标准，检测单位资质必须满足相关规范要求且经发包人审批同 意，提供完整、合规、可用于竣工验收及备案的正式检测报告，配合主管部门检查、验收 及后续复核检测工作。
2.3招标内容：详见附件1：招标物资一览表。
3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格；
3.1.2投标人须为增值税一般纳税人；
3.1.3投标人应提供2024至2025年度会计师事务所出具的审计报告（新注册的公司不需提供）；
3.1.4投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证；
3.1.5供应物资属于国家颁发生产许可、行政许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》、行政许可证明；
3.1.6不接受因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购的、投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的，不接受因存在不良行为被中国铁建股份有限公司及中国铁建电气化局集团有限公司限制参与物资采购的供应商。投标人自投标文件递交之日起前三年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录，需提供中国裁判文书网上的查询结果；投标人不能为失信被执行人,需提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“信用信息”查询记录。
3.1.7同一包件内不允许投标物资生产企业及其代理商同时参加投标，且允许代理商投标的包件同一投标物资只允许授权唯一投标人。
3.2本次招标对投标人的专项资格要求见附件一：物资一览表。
3.3法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系，不得参与同一个包件投标。一个制造商对同一品牌同一型号的物资，仅能委托一个代理商参加投标。
3.4本次招标物资一包一投。
3.5本次招标采取资格后审方式。
4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请登陆铁建云链平台（www.crccep.cn）注册会员，查询拟参与投标包件进行网上报名（网上系统需上传投标申请表（附件2）、银行账户信息确认函（附件3）及标书款电汇凭证扫描件）、支付标书费（线下支付）获取电子版或纸质版招标文件。（银行账户名称：中铁建电气化局集团科技有限公司，账号：99610100102700812077，开户行：交通银行北京西区支行,电汇
备注：招标项目、招标编号、标书款及包件号）。
4.2招标文件售卖时间为：2026年9月8日至2026年9月13日17时00分。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成铁建云链平台（www.crccep.cn）注册报名，并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密（CA办理所需资料及程序详见铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云链平台数字证书办理流程）。
4.3招标文件每包件售价1000元（不接受个人汇款），售后不退。
4.4获取购买招标文件发票的方式：电子发票发送至投标人《投标申请表》中填写的邮箱。
5.投标文件的递交5.1 本次招标投标人需同时制作电子投标文件和纸质版投标文件，电子投标文件使用CA锁对投标文件进行加密，在递交截止时间前线上递交投标文件；纸质版投标文件在投标截止时间前现场递交。
5.2投标文件递交截止时间：2026年9月29日9时00分。
5.3电子投标文件递交地点：铁建云链平台（www.crccep.cn），投标人须登陆该平台，在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为放弃投标资格。
5.4纸质版投标文件现场递交的时间为：2026年9月29日8时30分至9时00分，地点为：北京市石景山区石景山路29号（八角东街与体育场北路交叉口西北80米）中国铁建电气化局大厦A 座10层开标室。
5.5纸质版投标文件逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。其电子投标文件将被拒绝。投标文件现场递交，不接受邮寄方式递交。
5.6开标时上传铁建云链平台的电子投标文件内容须与递交的纸质投标文件保持一致。
6.开标6.1电子投标文件解密时间：2026年9月29日9时00分至9时30分。
6.2各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录铁建云链平台（www.crccep.cn）完成投标文件解密，如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的，视为无效投标文件，后果及责任由投标人自行负责。
7.发布公告的媒介在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、铁建云链平台（www.crccep.cn）上发布。
8.联系方式8.1
招标人：中国铁建电气化局集团北方工程有限公司明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程项目部
地址：河南省信阳市息县小茴店镇
项目联系人：李朋13834540117
邮箱：myxx100mw@163.com
8.2
招标代理机构：中铁建电气化局集团科技有限公司
地址：河北省高碑店市西大街建国胡同9号
联系人：贾贵宇、高文龙
电话：13012059597
邮箱：ztjkjgs@163.com
开户银行：交通银行北京西区支行
账 号：99610100102700812077
2026年9月8日
附件1：物资一览表
说明：
1、本清单中的到站价格包含货物到达买方指定运达目的地的包装、运费、保险、装卸以及伴随服务的所有费用（含运到工地、仓库料场等费用）。
2、本清单中的物资名称仅作为报价项目使用，对其中所含附件及技术标准以技术规格书为准。
3、供货时间和数量以买方供货通知为准。
4、以上所有物资设备规格型号和数量仅供参考，最终结算数量按照实际交付合格数量结算。
5、铁建云链平台上报价时物资名称请与“采购备注”栏核对，与招标文件中“物资一览表”内的物资名称一致。
附件2：投标申请表
投标申请表
附件3：银行账户信息确认函
银行账户信息确认函
中铁建电气化局集团科技有限公司：
1、我单位承诺，开票信息如下：
公司 名 称：_______________________________________
统一社会信用代码： __________________________________
地址 、 电话：_______________________________________
开户行及账号：_______________________________________
2、与贵公司及所属单位的经济业务往来统一使用以下收款银行账户进行款项结算，如有变更，另向贵公司提交“银行账户信息变更确认函”。
银行账户名称：_________________________
开 户 银 行：__________________________
银 行 账 号：__________________________
统一社会信用代码：_____________________
联 系人：__________________________
电 话： _________________________
发票邮寄地址：_________________________
单位名称（加盖公章）：
年 月 日
附件.doc
明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程项目
第一批物资采购招标公告
招标编号:CRCC-MYXXFD-01
1.招标条件本建设项目明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程,项目建设单位为信阳明升新能源有限公司，建设资金已落实，招标人中国铁建电气化局集团北方工程有限公司明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程项目部。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围2.1工程名称：明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程。
2.2工程概况
工程范围包括(但不限于以下内容):完成明阳息县二期100MW风电项目升压站及 集电线路工程：
1、110kV 升压站土建及设备安装、调试： 110kV 升压站土建施工、电气设备采购、安装及调试(包括单体调试、分系统调试、 联调、特殊试验),包括所有施工图及工程量清单的内容。包含但不限于以下内容在承包 人工作范围内： (1)110 kV 升压站所需全部设备、备品备件(包含设备材料接收、清点、核对、保管及 移交)及材料的采购(除甲供设备外)、安装、卸车保管、场内设备及材料的二次倒运、 成品保护、试验(含特殊试验)、调试(含分系统调试)以及试运行等工作。 (2)承包人负责本标段(含储能区域)消防工程图纸审查、施工、调试、竣工备案及 验收全过程工作：完成消防施工图审查，取得消防图纸审查合格书；向主管部门申请消防 备案(含储能消防备案)、验收；配合现场核查、功能测试及联动试验，负责整改并通过 复验，确保取得消防验收、备案合格文件；承担因自身原因导致的整改费用、工期延误及 相关责任。 (3)升压站周围的挡土墙、围墙、护坡、站内土石方开挖、回填以及站内外的场地平 整、硬化、绿化工程等。 (4)升压站进站、站内道路工程施工(需保证站内设备运输要求)。 (5)站内所有建构筑物的建筑及装饰装修工程，站内的照明、空调、暖通、给排水、 综合布线等；还包括图像监控、环境检测系统、门禁管理系统、周界防范系统、火灾报警 系统等电气埋管以及对应的立杆基础。 (6)承包人负责升压站打井、取水手续办理及水质检测(出具第三方检测报告)等， 负责升压站10kV 备用电源手续办理及施工(含升压站全容量并网前的电费)。 (7)承包人负责完成升压站通信互联网(外网)、数据专线接入，并负责当地通信运 营商协调和手续办理(外网带宽要求和数据专线标准需满足明阳集控要求：需要1条互联 网，1条专线。其中互联网带宽要求100M+,专线带宽要求2M, 且应满足专网设备接入需 要，承包人负责互联网及专线的接入以及首年的使用费用)。 (8)负责标段范围内防雷、防静电装置检测手续办理、合同、协调等。 (9)按照防雷接地施工技术规范和最终施工图纸要求，进行本标段接地网的施工、试验，接地工程最终通过验收(承包人负责聘请第三方单位进行检测)并取得相关的检测报 告或检测证书。 (10)承包人负责完成本标段建筑结构实体检测与室内环境检测全部工作内容：负责本标 段工程范围内所有相关结构实体、装饰装修材料(含门窗)等专项检测，相关费用由承包 人承担；室内环境包含甲醛、苯系物、TVOC、氨、氡等室内污染指标检测。所有检测工作 须符合国家及行业现行规范标准，检测单位资质必须满足相关规范要求且经发包人审批同 意，提供完整、合规、可用于竣工验收及备案的正式检测报告，配合主管部门检查、验收 及后续复核检测工作。
2.3招标内容：详见附件1：招标物资一览表。
3.投标人资格要求3.1本次招标要求投标人须具备：
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格；
3.1.2投标人须为增值税一般纳税人；
3.1.3投标人应提供2024至2025年度会计师事务所出具的审计报告（新注册的公司不需提供）；
3.1.4投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照（事业单位法人证书）、税务登记证、组织机构代码证；
3.1.5供应物资属于国家颁发生产许可、行政许可证范围内的，应提供《全国工业产品生产许可证》、行政许可证明；
3.1.6不接受因存在不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购的、投标物资被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用的，不接受因存在不良行为被中国铁建股份有限公司及中国铁建电气化局集团有限公司限制参与物资采购的供应商。投标人自投标文件递交之日起前三年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录，需提供中国裁判文书网上的查询结果；投标人不能为失信被执行人,需提供“信用中国（www.creditchina.gov.cn）”网站“信用信息”查询记录。
3.1.7同一包件内不允许投标物资生产企业及其代理商同时参加投标，且允许代理商投标的包件同一投标物资只允许授权唯一投标人。
3.2本次招标对投标人的专项资格要求见附件一：物资一览表。
3.3法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系，不得参与同一个包件投标。一个制造商对同一品牌同一型号的物资，仅能委托一个代理商参加投标。
3.4本次招标物资一包一投。
3.5本次招标采取资格后审方式。
4.招标文件的获取4.1凡有意参加投标者，请登陆铁建云链平台（www.crccep.cn）注册会员，查询拟参与投标包件进行网上报名（网上系统需上传投标申请表（附件2）、银行账户信息确认函（附件3）及标书款电汇凭证扫描件）、支付标书费（线下支付）获取电子版或纸质版招标文件。（银行账户名称：中铁建电气化局集团科技有限公司，账号：99610100102700812077，开户行：交通银行北京西区支行,电汇
备注：招标项目、招标编号、标书款及包件号）。
4.2招标文件售卖时间为：2026年9月8日至2026年9月13日17时00分。潜在投标人须在招标文件售卖截止时间前完成铁建云链平台（www.crccep.cn）注册报名，并申请办理CA锁用于电子投标文件的签章、加密及解密（CA办理所需资料及程序详见铁建云链平台首页-小鹿课堂-帮助中心-铁建云链平台数字证书办理流程）。
4.3招标文件每包件售价1000元（不接受个人汇款），售后不退。
4.4获取购买招标文件发票的方式：电子发票发送至投标人《投标申请表》中填写的邮箱。
5.投标文件的递交5.1 本次招标投标人需同时制作电子投标文件和纸质版投标文件，电子投标文件使用CA锁对投标文件进行加密，在递交截止时间前线上递交投标文件；纸质版投标文件在投标截止时间前现场递交。
5.2投标文件递交截止时间：2026年9月29日9时00分。
5.3电子投标文件递交地点：铁建云链平台（www.crccep.cn），投标人须登陆该平台，在投标文件递交截止时间前完成所有投标文件的上传。投标文件递交截止时间前未完成投标文件传输的，视为放弃投标资格。
5.4纸质版投标文件现场递交的时间为：2026年9月29日8时30分至9时00分，地点为：北京市石景山区石景山路29号（八角东街与体育场北路交叉口西北80米）中国铁建电气化局大厦A 座10层开标室。
5.5纸质版投标文件逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。其电子投标文件将被拒绝。投标文件现场递交，不接受邮寄方式递交。
5.6开标时上传铁建云链平台的电子投标文件内容须与递交的纸质投标文件保持一致。
6.开标6.1电子投标文件解密时间：2026年9月29日9时00分至9时30分。
6.2各投标人必须在规定的投标文件解密时间内登录铁建云链平台（www.crccep.cn）完成投标文件解密，如因投标人自身原因导致所递交的投标文件无法在规定的时间内解密的，视为无效投标文件，后果及责任由投标人自行负责。
7.发布公告的媒介在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、铁建云链平台（www.crccep.cn）上发布。
8.联系方式8.1
招标人：中国铁建电气化局集团北方工程有限公司明阳息县二期100MW风电项目升压站及集电线路工程项目部
地址：河南省信阳市息县小茴店镇
项目联系人：李朋13834540117
邮箱：myxx100mw@163.com
8.2
招标代理机构：中铁建电气化局集团科技有限公司
地址：河北省高碑店市西大街建国胡同9号
联系人：贾贵宇、高文龙
电话：13012059597
邮箱：ztjkjgs@163.com
开户银行：交通银行北京西区支行
账 号：99610100102700812077
2026年9月8日
附件1：物资一览表
| 序号 | 包件号及名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资格条件 | 交货时间 | 交货地点 |
| DL-03 | 导线 | 钢芯铝绞线 | JL/G1A-300/40含引下线 | 吨 | 60.00 | 1.投标人必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格、具有增值税一般纳税人资格的生产商； | 按订货通知单要求 | 息县小茴店镇 |
| 钢芯铝绞线 | JL/G1A-240/30 含引下线 | 吨 | 75.00 | 按订货通知单要求 |
| 钢芯铝绞线 | 导线型号规格LGJ-400/35 | 吨 | 0.15 | 按订货通知单要求 |
说明：
1、本清单中的到站价格包含货物到达买方指定运达目的地的包装、运费、保险、装卸以及伴随服务的所有费用（含运到工地、仓库料场等费用）。
2、本清单中的物资名称仅作为报价项目使用，对其中所含附件及技术标准以技术规格书为准。
3、供货时间和数量以买方供货通知为准。
4、以上所有物资设备规格型号和数量仅供参考，最终结算数量按照实际交付合格数量结算。
5、铁建云链平台上报价时物资名称请与“采购备注”栏核对，与招标文件中“物资一览表”内的物资名称一致。
附件2：投标申请表
投标申请表
| 申请单位 |
| 投标项目名称 |
| 法定代表人 | 招标编号 |
| 投标联系人 | 投标内容 |
| 联系电话 | 法人委托人 |
| 传真电话 | 邮箱 |
| 单位地址 |
附件3：银行账户信息确认函
银行账户信息确认函
中铁建电气化局集团科技有限公司：
1、我单位承诺，开票信息如下：
公司 名 称：_______________________________________
统一社会信用代码： __________________________________
地址 、 电话：_______________________________________
开户行及账号：_______________________________________
2、与贵公司及所属单位的经济业务往来统一使用以下收款银行账户进行款项结算，如有变更，另向贵公司提交“银行账户信息变更确认函”。
银行账户名称：_________________________
开 户 银 行：__________________________
银 行 账 号：__________________________
统一社会信用代码：_____________________
联 系人：__________________________
电 话： _________________________
发票邮寄地址：_________________________
单位名称（加盖公章）：
年 月 日
附件.doc