陕西中国铁路西安集团有限公司西安通信段外部服务数据网局内网建设工程招标公告
项目详情
中国铁路西安集团有限公司西安通信段外部服务数据网局内网建设工程竞争性谈判公告
招标编号：LXGC2026070150
1．招标条件
本招标项目外部服务数据网局内网建设工程已由中国铁路西安局集团有限公司批准建设，项目业主为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段，招标人为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段。项目已具备招标条件，现采用竞争性谈判方式招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点：调度楼8楼通信机房、西安北银西信号楼通信机房、浐灞通信楼通信机房、宝鸡通信楼通信机房、韩城通信楼通信机房、安康通信楼通信机房、延安北通信楼通信机房、新丰镇通信楼通信机房、网管中心
建设规模：在调度楼8楼、浐灞、西安北、宝鸡、韩城、安康、延安北、新丰镇通信机房分别设置汇聚节点，新设汇聚路由器各2套，各汇聚节点路由器采用GE（o）同时与2台核心路由器互联；各站段既有互联网出口利用既有通信通道就近接入各汇聚节点；在调度楼8楼设置网络安全设备1套，包括：防火墙、入侵检测、交换机各2套，日志审计、堡垒机、安全管理平台各1套；在西安通信段网管中心设置外部服务数据网局内网网管服务器及终端各1套，设置网络安全网管终端1套；配套新设机柜、ODF 子架等，按规范设置防雷接地设施，对既有电源设施实施适应性改造。
2.2 招标范围
招标范围：为本项目工程施工范围内包含的全部内容。
标段划分：本次招标共划分1个标段。
计划工期：150日历天，计划开工日期：/，计划竣工日期：/。
3．投标人资格要求
3.1资质条件：具备通信工程施工总承包三级及以上或铁路电务工程专业承包三级及以上资质，投标人必须是被录入西安局集团公司工程建设招标管理平台施工单位库的通信信号工程B级及以上企业。须提供建筑企业资质、有效的安全生产许可证明文件和企业法人营业执照。
3.2项目经理及总工程师资格要求：申请人拟派项目经理须具备通信与广电专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书。总工程师资格要求具备通信专业中级及以上技术职称。
3.3财务要求：近〔3〕年（2023年-2025年）以来财务状况良好，并能提供增值税专用发票。
3.4业绩要求：投标人须提供近三年一个项目及以上铁路通信工程施工业绩。其证明材料需附中标通知书或施工合同关键页（包含项目名称、甲乙双方单位名称、金额、双方签字盖章页）扫描件。
3.5信誉要求：投标人在近3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单;投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单;投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理近3年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录;投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，不存在“施工企业信用评价为C级且在整改期内”的情形;投标人近3年内不曾在招标人（铁路局集团公司或铁路公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故；投标人未被纳入中国铁路西安局集团有限公司未结法律纠纷案件相对方清单。
3.6 其他要求：用于本项目施工设备、试验、检测仪器设备按满足施工需要配置。投标人应充分考虑物资实际生产成本，不得以低于成本价竞标。投标人不得以降低材料等级，简化工艺流程、降低制造标准为代价，任意压低投标报价。如果投标人的报价明显低于其他投标人报价，且投标人不能合理解释或者不能提供相关材料予以证明的，其投标资格将被否决。投标人需按照招标人提供的甲控物资技术规格书要求采购物资，投标人对甲控物资质量和到货时间进行书面承诺，物资由甲方验收合格后方可进场使用。
3.7 本次招标不接受联合体投标。
4．招标文件的获取
4.1请投标人于2026年7月21日至2026年7月22日，每日8:00至17时30分前在西安通信段（西安市碑林区友谊东路铁安一街7号）持投标邀请书领取招标文件。
请投标人获取招标文件时递交企业营业执照复印件（加盖本单位公章）、有效身份证明（加盖本单位公章）、法定代表人资格证明或授权委托书（加盖本单位公章）。
4.2招标文件每套售价0元，售后不退。
4.3投标人获取文件后，对招标文件有疑问时，提出问题的截止时间2026年7月22日17时30分（同获取招标文件截止时间）。
联系人：周伟伟18682921144，未在截止时间前提出疑问的的视为认同招标文件各项要求。
5．投标文件的递交
5.1 递交投标文件截止时间为2026年7月27日14时30分，地点为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段（西安市碑林区友谊东路铁安一街7号）当面递交给招标人。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
5.3 投标文件递交方式：现场递交。
6．开标时间及地点
6.1开标时间为2026年7月27日14时30分，地点为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段（西安市碑林区友谊东路铁安一街7号）当面递交给招标人。
6.2 开标会议形式现：现场会议。
7．其他公告内容
7.1 本次招标公告在国铁集团采购平台（网址：https://cg.95306.cn/）发布。
7.2 其他需要说明的事项：投标文件递交时，必须提交
（1）法人投标的提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，授权人投标的提供法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；
（2）投标邀请书；凡未按要求出示上述资料者，招标人不接受其投标文件。
8．联系方式
招 标 人：中国铁路西安局集团有限公司西安通信段
地 址：西安市碑林区友谊东路铁安一街7号
联 系 人：周伟伟
电 话：18682921144
中国铁路西安局集团有限公司西安通信段
2026年7月20日
招标编号：LXGC2026070150
1．招标条件
本招标项目外部服务数据网局内网建设工程已由中国铁路西安局集团有限公司批准建设，项目业主为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段，招标人为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段。项目已具备招标条件，现采用竞争性谈判方式招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设地点：调度楼8楼通信机房、西安北银西信号楼通信机房、浐灞通信楼通信机房、宝鸡通信楼通信机房、韩城通信楼通信机房、安康通信楼通信机房、延安北通信楼通信机房、新丰镇通信楼通信机房、网管中心
建设规模：在调度楼8楼、浐灞、西安北、宝鸡、韩城、安康、延安北、新丰镇通信机房分别设置汇聚节点，新设汇聚路由器各2套，各汇聚节点路由器采用GE（o）同时与2台核心路由器互联；各站段既有互联网出口利用既有通信通道就近接入各汇聚节点；在调度楼8楼设置网络安全设备1套，包括：防火墙、入侵检测、交换机各2套，日志审计、堡垒机、安全管理平台各1套；在西安通信段网管中心设置外部服务数据网局内网网管服务器及终端各1套，设置网络安全网管终端1套；配套新设机柜、ODF 子架等，按规范设置防雷接地设施，对既有电源设施实施适应性改造。
2.2 招标范围
招标范围：为本项目工程施工范围内包含的全部内容。
标段划分：本次招标共划分1个标段。
计划工期：150日历天，计划开工日期：/，计划竣工日期：/。
3．投标人资格要求
3.1资质条件：具备通信工程施工总承包三级及以上或铁路电务工程专业承包三级及以上资质，投标人必须是被录入西安局集团公司工程建设招标管理平台施工单位库的通信信号工程B级及以上企业。须提供建筑企业资质、有效的安全生产许可证明文件和企业法人营业执照。
3.2项目经理及总工程师资格要求：申请人拟派项目经理须具备通信与广电专业一级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书。总工程师资格要求具备通信专业中级及以上技术职称。
3.3财务要求：近〔3〕年（2023年-2025年）以来财务状况良好，并能提供增值税专用发票。
3.4业绩要求：投标人须提供近三年一个项目及以上铁路通信工程施工业绩。其证明材料需附中标通知书或施工合同关键页（包含项目名称、甲乙双方单位名称、金额、双方签字盖章页）扫描件。
3.5信誉要求：投标人在近3年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；投标人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单;投标人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单;投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理近3年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录;投标人未被列入铁路工程建设失信行为“黑名单”，不存在“施工企业信用评价为C级且在整改期内”的情形;投标人近3年内不曾在招标人（铁路局集团公司或铁路公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故；投标人未被纳入中国铁路西安局集团有限公司未结法律纠纷案件相对方清单。
3.6 其他要求：用于本项目施工设备、试验、检测仪器设备按满足施工需要配置。投标人应充分考虑物资实际生产成本，不得以低于成本价竞标。投标人不得以降低材料等级，简化工艺流程、降低制造标准为代价，任意压低投标报价。如果投标人的报价明显低于其他投标人报价，且投标人不能合理解释或者不能提供相关材料予以证明的，其投标资格将被否决。投标人需按照招标人提供的甲控物资技术规格书要求采购物资，投标人对甲控物资质量和到货时间进行书面承诺，物资由甲方验收合格后方可进场使用。
3.7 本次招标不接受联合体投标。
4．招标文件的获取
4.1请投标人于2026年7月21日至2026年7月22日，每日8:00至17时30分前在西安通信段（西安市碑林区友谊东路铁安一街7号）持投标邀请书领取招标文件。
请投标人获取招标文件时递交企业营业执照复印件（加盖本单位公章）、有效身份证明（加盖本单位公章）、法定代表人资格证明或授权委托书（加盖本单位公章）。
4.2招标文件每套售价0元，售后不退。
4.3投标人获取文件后，对招标文件有疑问时，提出问题的截止时间2026年7月22日17时30分（同获取招标文件截止时间）。
联系人：周伟伟18682921144，未在截止时间前提出疑问的的视为认同招标文件各项要求。
5．投标文件的递交
5.1 递交投标文件截止时间为2026年7月27日14时30分，地点为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段（西安市碑林区友谊东路铁安一街7号）当面递交给招标人。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
5.3 投标文件递交方式：现场递交。
6．开标时间及地点
6.1开标时间为2026年7月27日14时30分，地点为中国铁路西安局集团有限公司西安通信段（西安市碑林区友谊东路铁安一街7号）当面递交给招标人。
6.2 开标会议形式现：现场会议。
7．其他公告内容
7.1 本次招标公告在国铁集团采购平台（网址：https://cg.95306.cn/）发布。
7.2 其他需要说明的事项：投标文件递交时，必须提交
（1）法人投标的提供法定代表人证明书及法定代表人身份证，授权人投标的提供法定代表人授权委托书及授权委托人身份证；
（2）投标邀请书；凡未按要求出示上述资料者，招标人不接受其投标文件。
8．联系方式
招 标 人：中国铁路西安局集团有限公司西安通信段
地 址：西安市碑林区友谊东路铁安一街7号
联 系 人：周伟伟
电 话：18682921144
中国铁路西安局集团有限公司西安通信段
2026年7月20日