四川中国电信成都分公司2026-2027年成华等14个区域机房综合治理EPC总包项目招标公告
项目详情
ZB_ZHAOBIAOGONGGAO_START 本招标项目为中国电信成都分公司2026-2027年成华等14个区域机房综合治理EPC总包项目，（招标编号：SCBBFA202607220036），招标人为中国电信股份有限公司成都分公司，招标代理机构为中捷通信有限公司。项目资金由招标人自筹 ,资金已落实。项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意向的且具有提供标的物能力的潜在投标人（以下简称投标人）参加投标。
1.项目概况与招标内容
1.1项目概况
本项目为中国电信成都分公司2026-2027年成华等14个区域机房综合治理EPC总包项目，采购内容为：包括机房标准化治理、机房隐患整治、智慧化机房改造等工作内容，具体要求详见招标文件第五章 发包人要求。
1.2项目规模
设计费用不含税预估金额（元）：305588.09；施工费用（含乙供材料、不含安全生产费）不含税预估金额（元）：5045327.95；安全生产费不含税预估金额（元）：102965.88，不可竞争费用；合计不含税预估金额（元）：5453881.92。
建设地点：四川省成都市。
质量及技术标准要求：合格，满足符合国家和行业及招标人相关要求。
招标合同有效期：自合同签订之日起至2027年11月11日或框架达到上限金额为止。各单项工程计划工期：实际工期以服务采购订单确定的时间为准。
承包方式：包工部分包料。
本项目不划分为标段，不划分份额，确定1名中标人
| 序号 | 标包名称 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 交货地点 | 交货期 |
| 1 | 中国电信成都分公司2026-2027年成华等14个区域机房综合治理EPC总包 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | 详见招标文件 |
本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的供应商主体、被处理产品、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。本项目根据《中国电信供应商不良行为管理规则》选择适用备选处理措施（但涉及生产安全责任事故的处理结果不适用备选措施）。
1.3本项目不划分标包。
$ 本项目允许投标人同时中标的最多标包数为0个。 1.4本项目设置最高投标限价。按照折扣方式进行报价，机房综合整治设计费折扣限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）标准费用的58%，施工费折扣限价为《机房整治计价清单表》各项费用最高限价的100%，投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。
$ 2.投标人资格要求
2.1投标人基本资格要求
2.1.1 投标人应为中华人民共和国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。法人下属不具备法人资格的分支机构参与投标的，应提供所属法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。
2.1.2 投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。
$ 2.1.3 $ 2.1.3 2.1.3投标人满足以下业绩要求：
（1）设计业绩要求(若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供)：投标人须具备自2024年01月01日至本项目招标公告发布之日前类似项目（通信设计或机房整治设计类）相关业绩，有效业绩累计金额不低于10.00万元（含税）。
（2）施工业绩要求(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：投标人须具备自2024年01月01日至本项目招标公告发布之日前类似项目（机房整治或机房通信施工类）相关业绩，有效业绩累计金额不低于200.00万元（含税）。
2.1.4企业资质：投标人须同时具备以下有效的国家行政主管部门颁发的资质证书（含《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)中明确有效期内的同等等级资质）：
（1）设计资质(若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供)：投标人须具备工程设计综合资质或电子通信广电行业(通信工程)乙级及以上资质或电子通信广电行业(有线通信)专业乙级及以上资质。
（2）施工资质(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：投标人须具备通信工程施工总承包二级及以上资质及施工企业安全生产许可证。
2.1.5投标人应具备以下人员(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：
（1）企业主要负责人1名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书A证；
（2）工程总承包项目经理1名，具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建造师证书（通信与广电工程专业）和由通信主管部门核发有效期内的安全生产考核合格证书B证；
（3）专职安全生产管理人员1名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书C证；
（4）特种作业人员（一人多证可重复计算）：
①至少3人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（低压电工作业）；
②至少3人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高压电工作业）；
③至少3人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）；
④至少2人：具备应急管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。
2.1.6 本次招标接受联合体投标。如投标人为联合体，应满足下列要求：
（1）联合体各方必须按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一标包或者未划分标包的同一招标项目中投标。
（4） 。
2.1.7本项目不得转包、违法分包。
2.1.8 本次招标不接受代理商投标。
$
（1）投标产品制造商注册地在中华人民共和国境外（与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区）及香港、澳门、台湾地区且必须使用代理商投标和签订销售合同的；
（2）投标产品制造商为注册地在中华人民共和国境内的外资企业（包括香港、澳门、台湾地区资本）或者由外国投资者（包括香港、澳门、台湾地区）享有绝对控制权（最大或最多表决权）的企业且必须使用代理商投标和签订销售合同的。代理商投标的，应满足下列要求：$
（1）
$
（2）投标人与投标产品制造商的代理合作关系迄今为止应已持续0年（含）以上。$
（3） $ 2.1.6 与投标人有投标产品代工制造关系的制造商不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 2.1.7
2.2投标人不得存在下列情形之一
（1） 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2） 被依法暂停或取消投标资格的；
（3） 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（4） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5） 在最近三年内（自2023年08月19日起）被相关行业主管部门或司法机关认定有骗取中标、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；
（6） 在最近五年内（自2021年08月19日起）被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（7） 在最近五年内（自2021年08月19日起）被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；
（8） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；
（9） 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
（10） 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（11） 为本招标项目的代建人；
（12） 为本招标项目的招标代理机构；
（13） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（14） 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（15） 被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；
（16）中国电信在职员工违规担任供应商法定代表人并参与采购活动的；
（17）中国电信集团有限公司/中国电信股份有限公司中层及以上管理人员违反有关领导人员配偶、子女及其配偶经商办企业行为管理规定，其配偶、子女及其配偶经商办企业参与采购活动的；
（18）中国电信领导人员离职或退休后三年内违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等相关规定任职、投资入股的私营企业、外资企业和中介机构，参与其原任职单位采购活动的；
（19）
（19）其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品在本项目中执行禁止采购处理措施的；
（20）近两年（投标截止前24个月内）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。
（21）投标人存在在投标截止日前二年内因拖欠企业员工薪资（含劳务工、农民工）被行政处罚或引发群体性事件的不良记录。
（22）法律法规、招标文件限定的其他情形。
$ 投标人是代理商的，本条所指的投标人也包括其所代理的制造商。 联合体投标的，联合体成员均不得存在上述任一情形。
2.3投标产品资格要求
2.3.1 投标产品应是来自中华人民共和国$或是与中华人民共和国有正常贸易与往来的国家或地区的成熟稳定的产品。
$ 2.3.2 投标产品 。$ 2.3.3 投标产品 。$ 2.3.4 。$ 2.3.5 。$ 2.3.6 投标产品应符合中国电信相关技术要求，并满足以下关键技术指标： $ 2.3.7 投标产品业绩要求： 。$ 2.3.8 。$ 2.4 投标产品制造商（集成商、软件开发商、软件著作权人等）资格要求 2.4.1 制造商应提供合法有效的登记（或注册）证明文件，应具有良好的银行资信和商业信誉。$ 2.4.2 $ 2.4.2 $ 2.4.3 $ 2.4.4 $ 2.4.5 $ 2.5现场考察 $ 2.6评价检测 2.4法律法规规定的其他要求。
3.资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4.招标文件的获取
4.1招标文件获取时间:2026年07月29日 00时00分00秒至2026年08月04日 23时59分59秒（北京时间，下同）。
4.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：
4.2.1登录“中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“6投标人注册”。
4.3招标文件费用：获取本招标文件不收取费用。$每套售价0元人民币，售后不退。支付要求：
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2026年08月20日 09时30分00秒
5.2电子投标文件的递交：登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。
5.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。
$ 6.样品的递交 6.1样品递交的时间、地点：于 递交至 。 6.2检测相关费用： 6.投标人注册
6.1中国电信阳光采购网注册
未注册过的潜在投标人，须通过中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）首页“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。
6.2 CA证书办理
参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电信阳光采购网首页“操作指引-CA办理”。
6.3技术支撑联系方式
服务热线：4000111884
服务邮箱：zb_support@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑）
ctsc@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）
7.发布公告的媒介
本招标公告同时且仅在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、通信工程建设项目招标投标管理信息平台（https://txzbqy.miit.gov.cn/）、网络（）、中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）上发布，其他媒介转载无效。
8.联系及异议接收方式
8.1联系方式
8.2异议接收方式
登录中国电信阳光采购网（https://caigou.chinatelecom.com.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。
9.行政监督部门
四川省通信管理局
招标代理机构：中捷通信有限公司
2026年07月28日
招标公告.pdf
2026-07-28 21:29:00