中国电建集团中国电建西北院中电建新能源横山10万千瓦风电项目道路工程专业分包公开谈判采购公告

中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目道路工程专业分包公开谈判采购公告（采购编号：12025Z124550-C-17131.采购条件中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目 EPC 总承包工程已批准建设，项目建设单位为榆林市横山区中电建新能源有限公司，资金已落实。本次采购人为西北水利水电工程有限责任公司，目前已具备采购条件，现对该项目中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目道路工程施工专业分包进行公开谈判。凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判文件参与本项目公开谈判。该项目资金已落实，具备采购条件
。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点陕西省榆林市横山区；2.2 工程概况及标段概况工程概况：陕西省榆林市中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目总装机容量100MW，主要建筑物包括：16 台单机容量 6.25MW 的风力发电机组，以 4 回 35kV集电线路送至配套建设的 110kV 升压站主变压器 35kV 侧。新建一座 110kV 升压站，拟以 1 回 110kV 线路接入靖边北 330kV 变，新建 110kV 线路约 26km，最终的接入系统方案以电网公司的审查批复意见为准。标段概况：本标段为中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目道路工程专业分包
。2.3 工期要求中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目道路工程专业分包，计划开工日期：2026 年 6 月 20 日（具体以监理下达的开工令为准）。计划于 2027 年 6 月 30 日完成，工期 375 日历天。
2.4 质量要求中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目道路工程专业分包 质量要求：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求；建设过程中不发生一般及以上质量事故；在合同签订后，如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范、标准及规定，则专业分包人应遵守。采购方鼓励响应方提出更高的质量标准，并在工程中实施
。2.5 采购范围本次采购工程为中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目道路工程专业分包。本标承包范围包括（但不限于）：本标段为中电建新能源横山 10 万千瓦风电项目道路工程专业分包有关内容，具体包括：1.负责构建项目全域交通网络（含主路与辅助道路），所有道路修建（含主施工道路、连接道路），同步建设施工便道及二次倒运平台；建设弃土场，用于本项目施工弃土存放（包含弃土场的选址、建设、地表附着物清理、用地及青赔相关费用，施工过程中的弃土（含泥浆）清理及外运费用，最终的水土整治，水土整治需符合地方环保等相关部门要求）；2.负责项目永久用地（包括风机基础、箱变基础、升压站及进站道路等）和项目临时用地（包括风机吊装平台、直埋电缆、场内施工道路、弃渣场等，风场建设期连接各风机机位的道路应充分考虑发包人风场运行、维护和大型检修的需要，土地使用年限满足发包人要求）的征（占）用及补偿工作，林业和用地手续办理、临时用地复垦等全部工作。土地征（占）用及补偿（包括永久占地土地出让费用、相关补偿费用和办理国土证件需缴纳的费用、临时占地补偿以及青苗补偿，被征用土地上的房屋、、坟地、树木等附着物补偿，道路沿线杆线改移补偿等），以及与之相关的协调工作均由响应人负责
。3.负责项目的土地复垦工作（含复垦保证金），工程完工后生产现场的临建及余物拆除（包括地下部分）等清理及恢复费用，余物垃圾清理消纳费
。4.负责施工临时设施用地（包括施工临时办公生活用房、综合加工厂、机械修配厂、仓库、大件设备转运场、混凝土拌合站、施工临时便道、采石场、砂石料堆放场等）的征（占）用及补偿工作。
5.响应人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用
。6.场内施工道路：响应人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理工程承包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。响应人修建的临时道路和交通设施应免费提供工程承包人和监理人为实现合同目的使用
。7.场外交通：本工程建设单位车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由响应人承担（如有）
。8.响应人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督
。9.超大件和超重件的运输：运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由响应人承担
。10.临时工程费、雨季施工费和冬季施工供暖费（含冰雪清理费用）均已含报价中
。11.按照采购人要求完成本标段施工期、运行期施工场区内所需的宣传标语，负责按照要求制作与安装本标段与本工程建设相关的各种临时、永久标志牌费用均已包含在报价中
。12.施工区域、主要干道清扫及文明施工要求（包括路面保洁、洒水等）发生的费用，招标人对工程现场的总体策划和形象宣传而发生的临时设施建设增加的费用等；13.响应人负责按照建设单位档案管理要求进行搜集、整理工程建设过程中本标段的全部档案资料并负责整理移交、竣工档案验收工作费用均已包含在报价中
。14.全部工作应满足中电建新能源、地方各级政府及电网公司要求
。15.承包人自行承担的工程施工所需的以下临时工程（包括但不限于）：
（1）施工交通、施工临时住房及办公、供水、临时照明、供电及施工通讯（施工水源、施工用电应按照永临结合方式考虑）；
（2）机械修配、材料加工等附属设施；
（3）生产、生活污水及垃圾收集的临时环保设施；
（4）生产、生活临时电气设备及安装调试物；
（5）材料堆场、仓库。本工程在施工期间，若专业分包单位施工进度、质量、安全等方面无法满足项目部及业主要求时，项目部有权将其标段的工作量指派给其他单位进行施工；若遇建设单位投资决策导致项目停建，工程承包人与建设单位 EPC 总承包合同解除，甲乙双方合同则自行解除
。3.响应人资格要求3.1 企业要求3.1.1 企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、安全生产许可证、增值税一般纳税人资格；响应人必须具有公路路基工程专业承包三级及以上资质，或公路工程施工总承包二级及以上资质；
。3.1.2 企业资产（财务要求）：响应人没有处于财产被接管、冻结、破产状态，提供近 3 年财务会计报表（2023-2025 年），若无 2025 年度报表，可提供（2022—2024 年）度财务会计报表
。3.1.3 企业主要人员要求：
（1） 项目经理资格要求：一级建造师执业资格及建筑企业安全员 B 证；
（2）项目技术负责人的资格要求：具有二级建造师或中级及以上职称；
（3）项目安全生产管理人员的资格要求：具有安全生产管理人员 C 证；
（4）项目质量管理负责人人员的资格要求：具有质量员证；3.1.4 企业工程业绩要求：响应人在近 5 年内具有道路工程施工业绩 2 项及以上；3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近 3 年无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（ 5 ） 未 被 法 院 列 为 被 执 行 人 （ 查 询 网 址 ：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确 定 的 义 务 的 ；（ 被 法 院 列 为 被 执 行 人 （ 查 询 网 址 ：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）3.2 其他要求3.2.1 本次采购不接受联合体响应
。3.2.2 投标人必须考虑固定场所与人员组建项目部，其中必须健全安全管理、质量管理体系，并成立管理机构，安全管理必须满足《中国电力建设集团有限公司分包安全管理实施细则》的要求，见招标文件合同范本附件 I
。4.谈判采购文件的获取1.凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于 2026 年 05月 22 日至 2026 年 05 月 26 日 17 时 00 分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确响应标段，下载采购文件；原中国电建设备物资集中采购平台及公共资源交易平台的供应商及承（分）包商需完成新平台激活，激活后即可开启使用。（ 2 ） 未 注 册 的 供 应 商 ： 登 录 “ 中 国 电 建 阳 光 采 购 网 ”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行响应人注册，完成注册后，明确响应标段，下载采购文件；
（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》
。2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费
。5.响应文件的递交
1.响应文件递交的截止时间(响应截止时间，下同)为 2026 年 05 月 29 日 11时 00 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家
。2.本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果
。3. 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12 小时完成）
。4.响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启
。5.响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人
。6.中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”
。6.开标时间、地点6.1 谈判时间（预计）：具体时间另行通知
。6.2 谈判地点：线上谈判
。6.3 递交响应文件的响应单位未准时参加某一轮次谈判的，视为其自动放弃该轮次谈判
。7.发布公告的媒介
本次谈判公告在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司网站（http：/www.nwh.cn）上同时发布
。8.成交人数量成交人数量:1 人9.联系方式采 购 人：西北水利水电工程有限责任公司地 址：陕西省西安市长安区韦曲街办城南大道 18 号西北水电常宁基地联 系 人： 徐工电 话：029-89810479
电子邮件：zbcgzx2023@nwh.cn10.监督机构监督机构：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司监督电话 029-88981047711.提出异议的渠道和方式如有异议请联系中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司。
联系人：阎工
联系电话：029-89810477
电子邮箱：xby10342@powerchina.cn请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理。异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。
西北水利水电工程有限责任公司2026 年 05 月 22 日

报名入口：https://bid.powerchina.cn/notice/detail?id=2409449579&type=%E6%8B%9B%E9%87%87%E5%85%AC%E5%91%8A&typeName=%E6%8B%9B%E9%87%87%E5%85%AC%E5%91%8A&index=0-3&path=/consult/notice&companyType=3&bidType=0