黑龙江杜尔伯特县2026年高标准农田建设项目施工二标段公告

22015349

杜尔伯特县2026年高标准农田建设项目施工二标段
招标公告招标编号：SLSG0504G260514001001001
1.招标条件
本招标项目杜尔伯特县2026年高标准农田建设项目可行性研究报告已由杜尔伯特蒙古族自治县发展和改革局以杜发改字【2026】22号、扩大初步设计已由大庆市农业农村局以庆农发【2026】8号文件批准建设，建设资金来自超长期特别国债及地方财政资金。招标人为杜尔伯特蒙古族自治县农田建设服务中心。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1项目名称：杜尔伯特县2026年高标准农田建设项目施工二标段
2.2建设地点：黑龙江省大庆市杜尔伯特县
2.3建设规模：项目区建设规模5万亩，其中新建3万亩，改造提升2万亩。项目建设内容包括田块整治工程、灌溉与排水工程、农田输配电工程、田间道路工程。
1.田块整治工程：项目区岸坡防护工程11.857km。
2.灌溉与排水工程：(1)水源工程：项目区新建机电井50眼(每眼井配套井房和井泵)，项目区共配套滴灌设备128套，喷灌设备5套。
3.农用输配电工程：(1)新建10kV架空配电线路路径亘长31.672公里；(2)共安装变压器90台；(3)T接点57处(包含大T接点8处，小T接点49处)；(4)直埋敷设0.4kV电力电缆21455米。
4.田间道路工程：项目区共修缮田间道路23条，总长31.869km，全部为机耕路(水泥路面)。
其中施工二标段主要建设内容：一心村护岸3.098km，新建机电井50眼，配套井房50个、水泵50个、滴灌50套；改造井上电83眼，配套滴灌78套、喷灌5套；10kv线路31.672km，380v线路21.455km、变压器90台、T接点57个。
具体工程内容、工程量以施工图纸及工程量清单为准。
2.4计划工期：计划工期518日历天，计划开工日期2026年6月30 日，计划完工日期2027年11月30日，其中灌溉排水工程”和“农田输配电工程”计划完工时间为2026年12月31日（此工期仅作为编制投标文件的统一标准，实际开工日期以施工合同约定的开工日期为准）。
2.5招标范围：本标段施工图纸及工程量清单所示全部内容。
2.6质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收统一标准以及相关专业验收规范合格标准。
2.7标段划分：杜尔伯特县2026年高标准农田建设项目施工共划分为三个标段，本标段为二标段。主要工程内容和标段划分情况见下表：

标段	建设地点	标段内容	最高投标限价     （元）
一标段	详见该标段招标文件	详见该标段招标文件	详见该标段招标文件
二标段		一心村护岸3.098km，新建机电井50眼，配套井房50个、水泵50个、滴灌50套；改造井上电83眼，配套滴灌78套、喷灌5套；10kv线路31.672km，380v线路21.455km、变压器90台、T接点57个。	33917690.69
三标段	详见该标段招标文件	详见该标段招标文件	详见该标段招标文件
注	具体工程量以图纸及招标工程量清单为准。

2.8最高投标限价：33917690.69元（二标段）
3.投标人资格要求
本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，具备有效的营业执照和安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力，同时满足以下要求：
3.1投标人资质要求：具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质（根据《住房和城乡建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》（[建市〔2020〕94 号]）的规定已换发新证取得相应资质证书的提供新资质证书）。
3.2项目负责人资格：投标人拟派项目负责人须具备水利水电工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格，具备有效的水利水电工程施工企业负责人安全生产考核合格证书(水安B)。为本企业合法在职人员，提供近三个月（2026年03月-2026年05月）投标人为其连续缴纳的企业职工养老保险的有效证明（建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外，需提供相应证明材料，退休人员提供退休证及返聘合同）。拟投入的项目负责人未担任其它在施建设工程项目项目负责人且未在黑龙江省公共资源交易网-交易平台处于人员锁定状态（以投标截止日当日的状态为准）。
3.3项目管理机构人员要求：技术负责人1人，具备水利水电工程相关专业中级及以上职称证书；施工员、质量员各1人，具有有效的岗位证书或培训合格证书；安全员1人，具备有效的水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（水安C）。项目管理机构人员应为本企业合法在职人员，提供近三个月（2026年03月-2026年05月）投标人为其连续缴纳的企业职工养老保险的有效证明（建办市函【2019】92号文件中规定的6类情形人员除外，需提供相应证明材料，退休人员提供退休证及返聘合同）
中标后，拟派现场项目部管理人员必须与投标文件中的人员一致，不得擅自更换管理机构人员，并对施工现场人员进行实名制管理，在合同履约过程中不得出现转包、挂靠及违法分包等行为。在施工过程中招标人有权要求更换或增加项目管理机构人员，中标人须无条件服从。投标人按招标文件要求提供承诺。
3.4 信誉要求：
（1）本次招标要求投标人及其法定代表人、项目负责人没有被司法机关列入失信被执行人名单（以投标截止日当天“中国执行信息网”查询结果为准）；
（2）近三年（指投标截止日前三年，以判决书时间（即判决书落款时间）为准）内投标人及其法定代表人、项目负责人均无行贿犯罪行为记录（以“中国裁判文书网”查询结果为准或以判有行贿罪的判决书为准）；
（3）投标人未被列入企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、严重失信主体名单。以投标截止日当天“信用中国”查询结果为准；
（4）严格遵循黑龙江农业农村厅发布的《关于规范黑龙江省高标准农田建设项目招标投标活动的规定》文件规定：严禁有围标、串标、转包、违法分包、出借资质等不良行为记录，并依法禁止被取消投标资格的单位参与投标。一经查实取消投标或中标资格。
（5）依据《黑龙江省高标准农田建设项目从业机构信用评价办法（试行）》文件，信用评价定级为D级的施工单位不能参与本标段投标。
3.5本招标项目  不接受联合体投标。
3.6杜尔伯特县2026年高标准农田建设项目施工共划分为三个标段，不允许兼投。若出现兼投，所投标段投标均无效。投标人其子、母公司是关联企业，不可以同时参加本项目同一标段投标活动，也不可以同时参加本项目不同标段的投标活动，否则，子母公司出现上述情形的投标均无效。
3.7与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.8本项目对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准和内容详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请登录“黑龙江省公共资源交易网（http://ggzyjyw.hlj.gov.cn）”点击首页“交易平台”的“会员端”，使用CA锁登录后免费下载本项目招标文件。下载时间为 2026年05月22日 17 时 00分至2026  年 05 月 30 日00 时00分（北京时间，下同），逾期将不可下载，未下载招标文件的潜在投标人将无法参与本项目投标。
4.2首次参与投标者，需按交易平台的要求进行用户注册、办理数字证书、安装相关驱动等，有关手续请查看“黑龙江省公共资源交易网”首页“服务指南”中相关文件。
(1) 本招标项目实行电子化交易。
(2) 招标文件获取过程中有任何疑问，请在工作时间(9：00-17 ：00，节假日休息)拨打技术支持热线(非项目咨询)： 4009980000 。 项目咨询请拨打电话： 0459-6666670  
4.3 招标文件价格：  /  元。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交方式为网上递交，投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 06月  17日 09 时 00 分，投标人应在投标截止时间前通过 “黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台” 递交电子投标文件。
5.2 在投标截止时间后递交的投标文件，系统不予接收。
6.踏勘现场和答疑安排
6.1招标人不统一组织踏勘现场。
6.2投标人提问、质疑以及招标人对招标文件的澄清均通过网上进行。
7.开标方式
7.1开标方式：本项目为线上开标，投标人无需到达开标现场，投标人自行安装数字证书驱动程序，提前登录黑龙江省公共资源交易网-交易平台，在招标文件规定的开标时间，进行远程解密、开标。
7.2 开标时间：2026年 06月  17 日 09时 00 分
7.3开标地点：大庆市公共资源交易中心。
8.发布公告的媒介
。
 
9.其它
9.1本项目采用综合评估法，具体评标、定标规则详见招标文件。
9.2 潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
10.联系方式
10.1招标人
招标人：杜尔伯特蒙古族自治县农田建设服务中心
地址：大庆市杜蒙县府前路党校东农业农村局
联系人：吕先生
电话：0459-3439053
 
10.2招标代理机构
招标代理机构：黑龙江广业工程管理咨询有限公司
地  址：大庆高新技术产业开发区服务外包园B9号楼501室
联 系 人：张艳玲
电  话：0459-6666670
项目负责人：张艳玲
电  话：0459-6666670
 
10.3电子交易系统
电子交易系统名称：黑龙江公共资源交易网
电子交易系统电话：4009980000
 
10.4招标投标监督部门
招标投标行政监督及受理投诉单位：杜尔伯特蒙古族自治县农业农村局
联系人：张女士
联系电话：0459-3431110
*投标保证金电子保函方式：
投标人登录后在招标公告中选择要投标的项目，点击投标准备，填写相关信息进行确认投标。然后在我的项目中选择相应的项目选择项目流程，选择办理电子保函按钮根据提示进行电子保函办理，并以系统查询到的电子保函作为保证金鉴收的依据。
现金方式：
投标人在交易平台中选择以现金方式提交交易保证金。在线自行选择提交保证金的银行，获取参与本次投标的随机子账户，在招标文件规定的保证金提交截止时间之前，以电汇方式将保证金足额汇入黑龙江省公共资源交易平台对接的银行中（须从投标人基本账户转出）。
投标保证金的退还：
中标公示结束后，如未收到投标人或行政主管部门关于项目存在投诉的书面通知，由招标人/招标代理机构在交易平台点击保证金退回申请。如收到书面通知，应当暂停投标保证金退还。招标人与中标人签订合同后，应于5日内将合同的主要内容在“黑龙江公共资源交易网”登记，并及时退还中标人的投标保证金。保证金缴纳及退还时发生的跨行手续费，由投标人承担。具体操作详见“黑龙江公共资源交易网''中的《服务指南》黑龙江省公共资源交易平台电子保函-操作手册、黑龙江省公共资源交易平台工程建设-工作台-投标人操作手册及设投标人操作视频。