江苏中国电建电建新能源公司中电建聚源（常州）新能源有限公司建设中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司21.407兆瓦分布式光伏电站项目戚墅堰分布式光伏项目厂房气楼百叶窗加固施工项目采购项目公开谈判采购公告

公开谈判采购公告1 采购项目中电建聚源（常州）新能源有限公司（以下简称“采购人”）以谈判采购方式采购戚墅堰分布式光伏项目所需的厂房气楼百叶窗加固施工项目（采购编号：PC-0307-26J6-FP0022），资金来源为企业自筹，资金已落实。请按以下要求于 2026年 5 月 15 日 11 时 前 将 响 应 文 件 通 过 “ 中 国 电 建 采 购 招 标 数 智 化 平 台 ”（https://bid.powerchina.cn）递交
。2 项目概况与采购范围2.1 项目名称戚墅堰分布式光伏项目厂房气楼百叶窗加固施工项目
。2.2 项目概况2.2.1 项目简介戚墅堰分布式光伏项目位于常州市经开区中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司厂房园区内，厂房园区位于常州市五一路 258 号，经纬度为东经120.07°，北纬 31.75°，海拔高程 6m，地理位置优越，交通基础设施完善、网络发达，道路、桥梁均能满足光伏电场的对外交通运输要求。本项目共涉及 13栋 厂 房 屋 顶 ， 厂 房 可 利 用 屋 顶 面 积 约 17.40 万 m2 ， 直 流 侧 装 机 容 量 为21.41MWp，交流侧装机容量 19.092MW。因厂房气楼改造重建后已安装的百叶窗存在漏雨隐患，对中车戚研所厂房使用和生产构成影响。现需按专项设计方案对气楼百叶窗加固施工，以确保中车戚研所厂房车间设备安全和正常生产及项目顺利通过移交生产验收
。2.3 实施地点江苏省常州市戚墅堰分布式光伏项目
。2.4 采购范围本次采购范围为中电建聚源（常州）新能源有限公司戚墅堰分布式光伏项目厂房气楼百叶窗金刚网采购、加工、安装施工，内容包括但不限于：(1) 百叶窗金刚网及边框的采购、加工。(2) 1#-13#厂房气楼百叶窗金刚网安装施工
。2.5 工作期限计划工期：项目现场实施工期 35 天，实际开工日期以发包人通知为准
。2.6 成果要求(1) 成果文件的组成：包括四措两案、实施方案、过程中施工资料、验收检查材料。(2) 成果文件的深度：满足发包人要求。(3) 成果文件的格式要求：满足发包人要求。(4) 成果文件的份数要求：满足发包人要求。(5) 成果文件的载体要求
① 纸质版的要求：满足发包人要求，并加盖承包人公章；② 电子版的要求：全套成果资料一份，包括但不限于文本、附件、附表、附图等
。2.7 包装要求供应商应对货物进行妥善包装，以满足货物运至交货地点的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护采购货物能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。货物到货后包装应完整、无破损等情况。发包人无需退还包装物
。2.8 缺陷责任期工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过发包人合同执行部门验收合格之日起计算。严重或特殊的重要情况由双方共同商定处理方案，处理情况由供应商及时向发包人进行汇报。缺陷责任期终止无供应商缺陷责任后，发包人应退还剩余的质量保证金
。2.9 质量保证金要求建安工程费总金额 3%的费用作为本项目的质量保证金，质量保证金形式可采用现金、银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票或中国电建集团财务有限责任公司开具的保函的担保形式（选择其一），具体方式由采购人与供应商在谈判时商议确定
。2.10 报价有效期90 天
。2.11 本项目标包划分本项目不划分标包
。2.12 成交人数量本项目成交人共 1 个
。2.13 合同签订供应商成交后须同意配合发包人在电建云链上开展电子合同的签订工作（不签署线下纸质版合同），电建云链网址：https://scm.powerchina.cn
。3 响应人资格要求本次谈判采购响应人资格审核采用资格后审方式，各响应人应满足以下资格要求：3.1 营业执照响应人须在中华人民共和国境内依法经国家工商、税务机关登记注册，具有独立承担民事责任及完成项目所需的实施能力。如响应人为分公司的，应提供总公司针对分公司出具的经营活动授权书或针对本项目进行响应的授权书。提供营业执照的原件扫描件，如响应人为依法允许经营的事业单位的，提供事业单位法人证书的原件扫描件；如响应人为港、澳、台供应商的，提供所在地合法资质或经营证书的原件扫描件；如响应人为中华人民共和国境外供应商的，提供所在国合法资质或经营证书的原件扫描件
。3.2 资质要求响应人具有建筑装修总包二级及以上或施工劳务及以上资质，具有有效的安
全生产许可证，响应人具有完成项目所需的专业实施能力
。3.3 财务状况响应人财务状况良好，近 3 年（2022 年至 2024 年）没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态，提供近三年的财务会计报告，财务会计报告经注册会计师审计的，需提供注册会计师及其所在的会计师事务所出具的审计报告。提供的“财务会计报告”包括会计报表、会计报表附注（或财务情况说明书）的原件扫描件。响应人应当保证财务会计报告真实、完整。响应人的成立时间少于前述要求年份的，应提供成立以来的财务会计报告
。3.4 业绩要求响应人提供近 3 年（2023 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日）开展中或完成的类似的业绩至少 2 项，并提供合同原件扫描件或用户证明材料（合同原件、案例可接受采购人现场核实）
。3.5 信誉要求响应人近 3 年（2023 年 5 月 8 日至 2026 年 5 月 8 日）内无采取非法手段谋取不正当利益的违法、违纪不良记录，没有因响应人违约引起的合同中止、终止、纠纷、仲裁和诉讼的记录。如有近年诉讼及仲裁败诉情况的，应说明响应人败诉的合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫 描 件 加 盖 单 位 公 章 。 响 应 人 需 提 供 在 “ 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 ”（www.gsxt.gov.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的企业信用信息公示报告或“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询的经营异常名录及严重失信主体的查询页面或生成的信用报告。凡被列入经营异常名录、严重失信主体名单的响应人不得参与本项目采购
。3.6 人员要求一切作业人员，依照其从事的生产内容，分别通过考核，人员应具有对应工作的操作资格证，如：焊工作业、高处作业、低压电工作业，严格持证上岗，工作时严格履行工作票制度。施工管理人员应具有相应的安全管理资质
。3.7 认证供应商要求响应人成交后须同意配合申报进入中电建新能源集团股份有限公司或上级单位认证供应商库
。3.8 联合体要求本项目不接受联合体报价
。3.9 转包及分包要求本项目不允许进行分包工作
。4 谈判采购文件的获取4.1 谈判采购文件获取时间及形式满足本公开谈判采购公告响应人资格要求并有意参加本谈判采购的供应商，请 于 谈 判 采 购 文 件 获 取 期 间 在 “ 中 国 电 建 采 购 招 标 数 智 化 平 台 ”（https://bid.powerchina.cn）确认接受本公开谈判采购公告后通过中国电建采购招标数智化平台获取谈判采购文件
。4.2 文件工本费
本项目不收取文件工本费
。5 响应文件的递交5.1 递交响应文件的截止时间和地点响应文件递交截止时间（报价截止时间，下同）为 2026 年 5 月 15 日 11 时，响应人应在响应文件递交截止时间前将响应文件通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）递交。(1) 本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。(2) 投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。(3) 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。(4) 各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）。(5) 成交通知书发出后，成交人须邮寄采购人纸质版响应文件一正一副。收件地址与收件人详见本章第 6 条联系方式。(6) 响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台全流程远程在线开启。(7) 响应文件递交截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取谈判采购文件的响应人。(8) 中国电建采购招标数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”
。5.2 谈判时间及谈判地点谈判时间：由采购人另行通知。谈判地点：由采购人另行通知
。6 联系方式采购人：中电建聚源（常州）新能源有限公司发包人：中电建聚源（常州）新能源有限公司地 址：四川省成都市高新区名都路 166 号嘉煜金融科技中心 1 号楼 5 楼联 系 人：杜雨潞
联系电话：18980750117
电子邮箱：duyulu@powerchina.cn7 提出疑问或异议的渠道和方式响应人针对本项目提出的疑问、实际需要或异议通过“中国电建采购招标数智化平台”（https://bid.powerchina.cn）递交。采购人通过中国电建采购招标数智化平台在响应文件递交截止时间至少 3 日历天前发出答疑澄清通知或修改补遗通知。响应人应注意及时查阅采购人发出的答疑澄清通知或修改补遗通知，因响
应人自身原因未及时获知答疑澄清通知或修改补遗通知内容而导致的任何后果由响应人自行承担
。8 监督机构（提出投诉的渠道和方式）潜在供应商、响应人或者其他利害关系人发现采购活动中存在违规、违法行为（如操纵围标串标、行贿受贿等）并掌握实际线索的，或不接受采购人异议答复意见或采购人在规定时间内未对异议进行答复的，可通过以下渠道和方式进行投诉举报。监督机构：中电建新能源集团股份有限公司西南分公司党群工作部监督电话：13072829397中电建新能源集团股份有限公司信访举报通道：举报电话：010-86301980举报邮箱：xfjb_djxny@powerchina.cn9 发布媒介中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）中国招标投标公共服务平台（http://cebpubservice.cn/）中电建聚源（常州）新能源有限公司2026 年 5 月 8 日

报名入口：https://bid.powerchina.cn/notice/detail?id=2409439072&type=%E6%8B%9B%E9%87%87%E5%85%AC%E5%91%8A&typeName=%E6%8B%9B%E9%87%87%E5%85%AC%E5%91%8A&index=0-3&path=/consult/notice&companyType=3&bidType=0