中国电建江西水电公司吉安市吉州区兴桥60MW风力发电项目（第二次）项目升压站土建工程采购项目公开询比采购公告

吉安市吉州区兴桥 60MW 风力发电项目升压站土建工程专业分包标段询比采购公告（ 采 购 编 号 ： ）1.采购条件中国电建集团江西省水电工程局有限公司已成交吉安市吉州区兴桥 60MW 风力发电项目，项目业主为吉安绿动智慧电力有限公司，资金已落实。其中吉安市吉州区兴桥 60MW 风力发电项目包含的升压站土建工程标段已得到业主认可，具备采购条件，中国电建集团江西省水电工程局有限公司作为采购人，现对该项目进行升压站土建工程采购,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取升压站土建工程采购文件参与本项目升压站土建工程采购
。2.项目概况与采购范围2.1 建设地点:江西省吉安市吉州区
。2.2 工程概况及标段概况吉安市吉州区兴桥 60MW 风力发电项目场址位于江西省吉安市吉州区兴桥镇和长塘镇范围内，风场位于吉安市城区西北面约 10km，风场海拔 70~130m，为山地微丘地貌，植被多为低矮乔木和灌木。吉安市吉州区兴桥 60MW 风力发电项目规划装机容量 60MW，本期拟安装 2 台单机 5.0MW和 8 台 6.25MW 风电机组。风场场址中心坐标：东经 114°53′39.60″，北纬 27°10′58.38″。吉安市吉州区兴桥 60MW 风力发电项目拟新建 1 座 110kV 升压站，上 1 台 80MVA 主变，通过 3 回 35kV 集电线路接入 110kV 升压站，从 110kV 升压站新建 1 回 110kV 线路接至 110kV兴桥变，长度约为 5km，拟采用 LGJ-300 导线。本工程采用两种风机基础形式：天然地基和桩基。基础半径为 12.30m，基础高 5.2m，基础高出地面 500mm。基础 C40 砼量 1080m3，钢筋量为 113.4t，埋深 4.7m，垫层每台风机48.3m3。基础半径为 10.8m，基础高 5.3m，基础高出地面 500mm，灌注桩桩径 0.8m，桩长15m，桩数为 40，第一圈桩半径为 10m，桩数为 25，第二圈桩半径 7.6m，桩数为 15，基础 C40砼量 770m3，钢筋量为 100.1t，埋深 4.8m，垫层每台风机 37.65m3。整个风电场的场内道路总长约为 21.33km。本工程需利用村村道路进行大件运输，该路段需进行改造，改造土路长度为 6.26km，改造水泥路长度为 11.15km。本风电场可由吉安南收费站下高速进入省道 S224，再经过省道 223 或县道 X741 联通到现有乡道到达风电场附近，最终新建施工检修道路可到达本风电场。本风电场位于整个风电场的中南部,进站道路可从现有沥青路引接，长度约为 0.05km。
2.3 工期要求计划开工日期为 2026 年 4 月 20 日，竣工日期为 2026 年 7 月 10 日，合同工期为 81 天，实际开工日期以发包人开工通知书记载时间为准
。2.4 质量要求质量“零缺陷”，主要技术经济指标达到设计值，实现安全、稳定、经济、环保、全寿期运行;项目达到优质工程标准，工程整体质量达到国内先进水平
。2.5 采购范围1、包括但不限于：升压站永久用水（接自来水管）、升压站通讯线迁改；施工范围内的植被恢复、复垦、环保、水土保持、防洪设施、边坡加固等项目的施工；升压站场平、室外工程、生活区地坪、配电装置地坪、进站道路开口、沥青道路、绿化工程、电缆沟、配电设备构筑物、接地电阻成套装置基础、站用变基础、GIS基础、主变压器基础基础、SVG基础、储能设备基础、危废品库基础、办公生活舱基础、35kV预制舱基础、一体化消防水池基础、危废品库、辅助生产建筑工程、其他室外工程、生活污水处理设备基础、生产生活供水工程、生活给水设备基础、升压站防治区，给排水、装饰装修、模板租赁制作拆装及运输、脚手架租赁拆装及运输、暖通、照明、防雷接地（含一次电气接地）、消防、水保、绿化、临建设施及边坡防护设施等，各项验收费用（工程验收：常规性验收包括且不限于：分部、分项、单位工程验收；启动试运行前验收，工程质量检查检测费，工程竣工验收；国家电投江西公司达标投产标准进行考核验收；配合完成专项验收内所有工作包括且不限于：档案、消防、防雷接地、防辐射、水环保、安评、职业卫生、安全设施等各项专项检查验收；配合完成国家、地方、行业所要求必须完成的检测、调试、方案论证等项目工作），与本标段相关的所有材料的试验检测费用。环境保护专项工程（满足环评批复要求，含环境保护措施及验收。在建设过程中应尽量减少临时占地,做好土石方调配,实现挖填方平衡,对施工区域和运输道路应及时采取工程和植树措施进行防护,防止水土流失。应按“清污分流、雨污分流”原则完善排水管网。施工废水应设置沉砂池进行澄清处理后回用，不外排。按“资源化、减量化、无害化”处置原则，认真落实固废分类收集和综合利用措施。含油抹布及手套、废蓄电池、废润滑油属危险废物应定期委托有资质单位处理，厂区生活垃圾应收集后交由当地环卫部门统一处理。选用低噪声设备，采取隔声、消音、及减振等降噪措施，降低噪声对周边环境的影响。制定环境风险事故应急预案，配备相应的应急设施和装备，并定期开展应急演练，一旦出现环境污染事故，须立即停产，及时采取措施，控制并消减污染影响，确保环境安全。设置规范的污染物排放口，并设立标识牌。设置专门环保管理机构，健全各项环保规章制度，制定严格的岗位环保责任制，并加强日常环保管理和环保设施运行维护和台账管理，严禁擅自闲置、停用环保治理设施。）及劳动安全与工业卫生工程
。2、按照发包人要求完成施工期施工场区内所需的宣传标语、标识标牌等以及生产准备工作（包含但不限于安全工器具、安全设施及设备设施临时标识标牌等）
。3、承包人负责承担当地政府主管部门要求的“三通一平”（通给水、通电、通路、平整场地等）及临时设施建设等所有需要进行配套的土建工作以及施工期间的协调工作，且承担工程生产移交验收前承包人施工期间产生的施工及生活用电和用水等相关费用。
4、承包人负责配合各项内外部检查及验收工作（包括但不限于：林业、水土保持、环境保护、消防检查、职业健康、安全检查等），并承担相关费用；配合发包方完成质量监督检查等
。5、施工外部关系协调，承包人负责本标段施工外部关系协调。施工协调费包括不限于：由于本标段承包人提供的设备、材料等运输所引起的占压、损坏影响到第三方的权属物的协调；施工期间承包人原因造成的水土流失环保林业罚款费用；因施工人员、机械、环境的改变导致的农田家畜受损伤亡的协调及费用；他人为索要钱财进行的故意无理取闹、骚扰阻挠施工的协调及费用；因承包人技术、设备、人员问题，导致的超出设计临时用地范围需要增加临时用地而进行的协调及费用；6、承包人要严格按照施工图进行施工，要杜绝超出施工红线图的占地；不得随意超挖，欠挖，增加渣场、取料场、临时施工便道等，承包人要在施工时不得超出施工红线图的占地，若超出征地红线的范围，承包人承担所有责任及损失。征占临时用地前，范围须经甲方确认，如发生未确认先征占或确认情况发生，全部责任由承包人自行负责，对发包人造成损失的，按损失情况的双倍在合同中扣除。
3.响应人资格要求3.1 企业要求3.1.1 企业资质要求：响应人必须具有中华人民共和国独立法人资格、增值税一般纳税人资格，并具有建筑工程施工总承包叁级资质
。3.1.2 企业资产（财务要求）：提供近三年财务报表等
。3.1.3 企业主要人员要求：1)项目经理：需具有相应专业二级建造师；2)技术负责人：具有相应专业中级及以上职称；3)安全负责人：具有安全生产考核C证3.1.4 企业工程业绩要求：提供近三年类似工程的合同、完工证明文件等
。3.1.5 企业资信要求：
（1）具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态；
（2）响应人在近 3 年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；
（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与响应；
（4）不被最高人民法院在“信用中国”网站（www.cerditchina,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；财务账户以 及主要资产未被冻结、未被查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
（5）未被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），且不能提供 已 经 履 行 完 毕 相 应 生 效 判 决 确 定 的 义 务 的 ；（ 被 法 院 列 为 被 执 行 人 （ 查 询 网 址 ：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相 应生效判决确定的义务的。）3.2 其他要求3.2.1 本次采购不接受联合体响应。

4.采购文件的获取4.1 凡满足本公告规定的投标人资格要求并有意参加投标者，请于 2026 年 4 月 23 日17 时 30 分 前 （ 北 京 时 间 ) 通 过 “ 中 国 电 建 采 购 采 购 数 智 化 平 台 ”（https://bid.powerchina.cn）获取采购文件。投标人可在登录系统后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；
（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（https://bid.powerchina.cn）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；
（3）登录中国电建阳光采购网首页-服务中心，可下载《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购采购数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》
。4.2 本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费
。5.响应文件的递交5.1 响应文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2026 年 4 月 27 日 10 时 30 分，响应人应在截止时间前通过中国电建采购采购数智化平台递交电子响应文件。投标工具下载：中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn）门户服务-下载中心-中国电建采购采购平台投标管家
。6.开标时间、地点、方式6.1
开标时间：2026 年 4 月 27 日 10 时 30 分，地点为:江西省南昌市青山湖区广州路2088 号江西水电公司
。6.2 本次采购将通过中国电建采购采购数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作
。6.3 响应人须提前办理数字证书用于在线响应。响应人登录中国电建采购采购数智化平台后，点击左侧“CA 办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果
。6.4 各响应人须登陆中国电建采购采购数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前 12 小时完成）
。6.5 响应文件的开启通过中国电建采购采购数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
6.6 响应截止时间及递交地点如有变动，响应人将及时通过中国电建采购采购数智化平台通知所有已获取响应文件的响应人
。6.7 中国电建采购采购数智化平台使用问题可咨询平台客服。咨询入口：网站首页-服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”
。7.发布公告的媒介本次采购公告在中国电建阳光采购网（https://bid.powerchina.cn/）上发布
。8.成交人数量：成交人数量：1 人
。9.联系方式采 购 人：中国电建集团江西省水电工程局有限公司地 址：江西省南昌市青山湖区广州路 2088 号江西水电公司联 系 人：张伟电 话：18100789595
电子邮件：xnygccjj@126.com10.监督机构监督机构：中国电建集团江西省水电工程局有限公司纪委办公室监督电话：1387065264411.提出异议的渠道和方式11.1 对以上文件内容有异议的响应人，请在公告发布期内通过本公告公布的联系方式向采购人提出反馈意见。逾期将不再受理
。11.2 异议须有明确的请求和必要的证明材料，且须实名形式并加盖单位公章。中国电建集团江西省水电工程局有限公司2026 年 XX 月 XX 日


报名入口：https://bid.powerchina.cn/notice/detail?id=2409427294&type=%E6%8B%9B%E9%87%87%E5%85%AC%E5%91%8A&typeName=%E6%8B%9B%E9%87%87%E5%85%AC%E5%91%8A&index=0-3&path=/consult/notice&companyType=3&bidType=0